Załącznik  nr  8 
UMOWA  nr ….....ZP/2018 
Zawarta w dniu ……………….. 2018r.  pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli 
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325,
NIP:865-20-75-413, REGON: 000312567  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza – Dyrektora
za  kontrasygnatą  Głównego Księgowego - Elżbiety Głowackiej

a
…………………………………………………………………......................................................., 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy ……….pod numerem KRS: …………, 
NIP:…………………., REGON: …………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
……………………………………………….

W  rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w  przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na :  Zakup aparatury medycznej   dla potrzeb bloku operacyjnego  i centralnej sterylizatorni Powiatowego  Szpitala  Specjalistycznego w Stalowej Woli szczegółowo określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ) została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 Postanowienia ogólne
1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup aparatury medycznej dla potrzeb bloku operacyjnego  i centralnej sterylizatorni Powiatowego  Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ramach zadania nr …..  Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Szczegółowy opis zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
2.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu medycznego do Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Powiatowego Szpitala  Specjalistycznego   w Stalowej Woli – parter lub II piętro zamontowania i uruchomienia sprzętu medycznego przetestowania sprzętu i przeszkolenia personelu Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w ……. roku, nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzech i nie jest przedmiotem postępowania i zabezpieczenia. 
3.	Prawo własności sprzętu medycznego przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru. 
4.	Wykonawca oświadcza, że wszelkie licencje na oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania przedmiotu umowy są bezterminowe. 
5.	Wykonawca oświadcza, że dostarczy kody dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde żądanie Zamawiającego.
6.	Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski oraz posiada deklarację zgodności CE, która to deklaracja stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

§ 2 Cena 

1.	Cena brutto umowy wynosi ................................................zł (słownie złotych: ........................................................) tj. ………………………….netto w tym należny podatek VAT w wysokości ………………zł, według stawki…..
2.	Cena umowy jest ostateczna i nie podlega żadnym zmianom za wyjątkiem odpowiednich postanowień niniejszej umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3.	Cena o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego i obejmuje wartość sprzętu, koszty pakowania i wymaganego znakowania dla potrzeb transportu, wszelkie koszty transportu do Zamawiającego, koszty ubezpieczenia do dnia przekazania do eksploatacji, koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego, zainstalowanie, uruchomienie, przekazanie do użytkowania protokołem potwierdzającym odbiór sprzętu, wszelkie koszty opłat pośrednich, koszty ew. licencji na oprogramowanie, koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji   sprzętu ,koszty ewentualnej odprawy celnej, cła i podatku VAT, koszty napraw i przeglądów wynikających z zapisów umowy.
4.	Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje również wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji.
5.	Ceny i nazwy na fakturze powinny odpowiadać cenom i nazwom ujętym w Załączniku nr 

§ 3 Warunki płatności
1.	Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za dostarczany przedmiot umowy w wysokości wynikającej z wielkości przedmioty dostawy i cen jednostkowych, zgodnych         z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
2.	Wynagrodzenie należne Wykonawcy za dostarczany przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci,  przelewem na konto nr:.......................................................................................... w terminie  do  …. .. dni, licząc od daty dostawy i otrzymania faktury VAT za dostawę. 
3.	Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu  Zamawiającego.
4.	W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej bez obowiązku płacenia odsetek za czas opóźnienia zapłaty.
5.	W razie niedotrzymania terminu zapłaty określonego w ust. 2 Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych  za czas opóźnienia  w zapłacie.
6.	Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku                    o  terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy  od 30 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT  do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.2

§4 Warunki dostawy
1.	Wykonawca oświadcza, iż dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego sprzęt medyczny  w terminie  …. dni od daty podpisania umowy oraz wskazany powyżej sprzęt zamontuje i uruchomi. W terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca przeszkoli  personel Zamawiającego z  obsługi sprzętu lub ustali na piśmie termin przeprowadzenia szkolenia, ustalony harmonogram szkoleń stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru oraz wyda instrukcje obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne. Odbiór i wydanie Przedmiotu umowy zostaną potwierdzone protokołem odbioru. 
2.	Przed dokonaniem odbioru Przedmiotu umowy Zamawiający sprawdzi jego stan techniczny, zgodność z zamówieniem oraz z warunkami dostawy.
3.	Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu potwierdzającego odbiór sprzętu po stronie Zamawiającego są: ………………………………………………………………...............................................
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy:
4.1. Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej 
4.2. Karty gwarancyjne; 
4.3. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;
4.4. Niezbędną dokumentację techniczną sprzętu;
4.5. Dokumenty potwierdzające licencje o których mowa w § 1 ust 3;
4.6. Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dostarczenie niekompletnego sprzętu niezgodnego z załącznikami do umowy, sprzętu złej jakości lub brak dokumentacji wykazanej w ust. 4 jest podstawą do odmowy odbioru i wystawienia protokołu odmowy odbioru sprzętu wraz ze wskazaniem wykazu niedostarczonego sprzętu lub dokumentacji. 
6. W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zakończenia produkcji sprzętu będącego przedmiotem umowy lub jego modyfikacji, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na inny o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie. Zmiana sprzętu może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§5 Warunki gwarancji
1.	Wykonawca udziela .......... miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego odbiór sprzętu. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy.
2.	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi sprzętu.
3.	Podczas trwania gwarancji Wykonawca umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu maks. ….. dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia niesprawności przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad w/w terminy (5 dni lub 7 dni roboczych od pn - pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przypadku konieczności sprowadzenia  części zamiennych z zagranicy), Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu (w jego siedzibie) innego sprzętu tego samego typu do czasu zakończenia naprawy (lub podzespołu) celem zapewnienia ciągłości wykonywanych świadczeń. Sytuacja ta, nie powoduje naliczania kar umownych. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w zakresie elementów na stałe wbudowanych, w przypadku opóźnienia w naprawie takich elementów Zamawiający będzie naliczał kary umowne.
4.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności sprzętu będącego przedmiotem umowy                       z zastrzeżeniem ust. 7.
5.	Zgłoszenie niesprawności może być dokonywane w formie telefonicznej nr telefonu…………, faxem nr faksu ……….. lub mailowo poprzez adres ………………………………………….
6.	Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część sprzętu (podzespół, moduł itp.), przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
7.	Uprawnienia z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady, do których odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.	Celem wykonania usług serwisowych, personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do sprzętu, który stanowi przedmiot umowy. 
9.	Wszelkie wymagane lub zalecane przed producenta sprzętu przeglądy serwisowe wraz z dojazdem do siedziby Zamawiającego i wymianą części w okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona w ramach ceny określonej w §2. Przeprowadzenie przeglądu serwisowego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.
10.	Wykonanie przeglądu serwisowego lub naprawy w okresie gwarancyjnym poza siedzibą Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
11.	Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i podzespołów w okresie min. 10 lat od dnia zakupu przedmiotu umowy. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.
12.	Wykonawca zapewnia częstotliwość wykonywania przeglądów określoną przez producenta, tj. …………… przegląd/ przeglądy na rok. ( Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu poprzez określenie szczegółowe częstotliwości wymaganych przeglądów dla poszczególnych sprzętów dostarczanych przez Wykonawcę).
13.	O planowanym terminie wykonania przeglądu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na co najmniej 4 tygodnie przed końcem ważności przeglądu sprzętu. 
14.	Na zakończenie okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatny przegląd  techniczny sprzętu. O terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.
15.	W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić                            o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę.
16.	Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
17.	W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a kartą gwarancyjną dołączoną przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego paragrafu.
18.	Serwis gwarancyjny świadczy: .................................................................................................               
        (Nawa firmy, adres, nr tel., e-mail).
§ 6 Kary umowne
1.	W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu umowy poza termin określony w § 4 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
2.	Za opóźnienie w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 2  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto niezrealizowanej części  umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 nie mniej niż 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w naprawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie naprawy, kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) .
3.	Za opóźnienie w wykonaniu przeglądów sprzętu w okresie gwarancji, o których mowa w  § 5 ust . 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto niezrealizowanej części  umowy , o której mowa w § 2 ust. 1 nie mniej niż 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanych w terminie przeglądów .
4.	W przypadku naruszenia przez Wykonawcę jego obowiązku wynikającego z  § 1 ust. 6 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu kodów ponad termin określony w § 1 ust 5, jednak nie więcej niż 10% wartości  netto przedmiotu umowy , której dotyczą niedostarczone kody..
5.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny netto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 2 ust. 1. 
6.	W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z jego winy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% netto ceny  umowy,  o której mowa w § 2 ust. 1.
7.	W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% brutto niezrealizowanej części ceny umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.
8.	Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych     i obliczonych zgodnie z regulacją § 6 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4  umowy.
9.	W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
10.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, w przeciwnym wypadku, kara umowna będzie płatna na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego i we wskazanym w jej treści terminie.
11.	Zamawiający dopuszcza możliwość miarkowania nałożonych kar umownych w sytuacji, kiedy nałożenie kary umownej spowodowane było wystąpieniem szczególnych okoliczności i egzekwowanie kary umownej w pełnej wysokości jest niewspółmierne do stwierdzonego naruszenia zapisów niniejszej umowy .

§ 7 Postanowienia końcowe
1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu.
2.	Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie, w tym sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w niniejszej umowie oraz za wyjątkiem innych przypadków przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
3.	W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
4.	Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
5.	W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe   przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
6.	Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki
Formularz cenowy.
Oferta Wykonawcy z dnia……..
SIWZ

Wykonawca:        Kontrasygnata  Głównego Księgowego :              Zamawiający: